1. 《民用建筑节能条例》规定，设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员，应当按照（ ）进行设计、施工、监理（单选题） A.项目批准文件 B.技术标准
C.民用建筑节能强制性标准【正确答案】 D.合同
2. 《民用建筑节能条例》规定，未经（ ）签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工（单选题） A.监理工程师【正确答案】 B.建设单位项目负责人 C.施工单位项目负责人 D.施工单位项目技术负责人
3. 违反《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（ ）（单选题） A.3个月以上6个月以下 B.3个月以上9个月以下
C.3个月以上1年以下【正确答案】 D.3个月以上2年以下
4. 违反《消防法》规定，工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的，责令改正或者停止施工，并处（ ）罚款（单选题）
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下【正确答案】 C.1万元以上20万元以下 D.1万元以上30万元以下
5. 违反《江苏省建筑节能管理办法》规定，监理单位未按照规定编制建筑节能专项监理实施细则的，责令改正，并处（ ）罚款（单选题） A.1000元以上5000元以下 B.2000元以上5000元以下 C.1000元以上10000元以下
D.2000元以上10000元以下【正确答案】
6. 工程建设标准按等级（管理层次）分为（ ）级（单选题） A.二 B.三
C.四【正确答案】 D.五
7. 国家标准、行业标准按属性分为（ ）类（单选题） A.二【正确答案】 B.三 C.四 D.五
8. 为了便于理解和执行标准，每本标准都对表示严格程度的用词做出了详细说明，表示很严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用（ ）（单选题） A.应
B.必须【正确答案】
C.宜 D.可
9. 对于一般中小型工程，通常采用按专业内容分解的（ ）组织形式（单选题） A.直线制【正确答案】 B.职能制 C.直线职能制 D.矩阵制
答案解析：P50最后一行
10. 根据《建设工程监理规范》的规定，考虑到工程规模及复杂程度，一名注册监理工程师最多可以同时担任（ ）个项目的总监理工程师（单选题） A.1 B.2
C.3【正确答案】 D.4
11. 监理员的岗位职责不包括（ ）（单选题） A.进行见证取样
B.复核工程计量有关数据 C.进行工程计量【正确答案】
D.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况
12. 专业监理工程师应履行下列职责，但不包括（ ）（单选题） A.参与工程变更的审查和处理
B.组织编写监理日志，参与编写监理月报 C.收集、汇总、参与整理监理文件资料
D.组织编写监理月报、监理工作总结(总监职责)【正确答案】
13. 建设单位收到工程竣工报告后，应由（ ）组织相关单位项目负责人进行单位工程验收（单选题） A.总监理工程师
B.建设单位项目负责人【正确答案】 C.总监理工程师代表 D.政府行政主管部门
14. 工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量（ ）（单选题） A.不承担责任 B.承担主要责任
C.承担监理责任【正确答案】 D.承担次要责任
15. 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（单选题） A.7
B.15【正确答案】 C.30 D.60
16. 根据建设工程质量管理条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处（ ）的罚款。（单选题）
A.1万元以上10万元以下【正确答案】
B.5万元以上10万元以下 C.10万元以上50万元以下 D.50万元以上100万元以下
17. 根据建设工程质量管理条例规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，（ ）（单选题） A.仍应当依法追究法律责任【正确答案】 B.不应当追究法律责任 C.依法适当减轻法律责任 D.视情况而定
18. 根据建筑法规定，（ ）对建筑工程的质量事故、质量缺陷有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。（单选题） A.建设单位 B.监理单位 C.设计院
D.任何单位和个人【正确答案】
19. 住宅工程质量分户验收时，对于普通水泥楼地面（混凝土、水泥砂浆楼地面）检查有无空鼓，按规定，空鼓面积不大于（ ），且每自然间（标准间）不多于2处可不计。（单选题） A.100cm2 B.200cm2
C.400cm2【正确答案】 D.600cm2
20. 住宅工程质量分户验收时，对于板块楼地面面层检查有无空鼓，按规定，单块板材部空鼓，面积不大于甲块板材面积的（ ），且每自然间（标准间）不超过总数的5％可不计。（单选题） A.5% B.10％
C.20％【正确答案】 D.30％
21. 在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数通常包括（ ）。（单选题） A.施工过程和施工段 B.流水节拍和施工段
C.施工过程和流水强度【正确答案】 D.流水步距和流水强度
22. 利用横道图表示工程进度计划的优点是（ ）（单选题） A.形象直观，易于编制和理解【正确答案】
B.能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系 C.能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路 D.能反映出工作所具有的机动时间
23. 以下不属于常见建筑工程施工作业方式的是（ ）。（单选题） A.依次作业方式 B.平行作业方式 C.流水作业方式
D.多段作业方式【正确答案】
24. 流水施工参数不包括（ ）。（单选题）
A.空间参数
B.人员参数【正确答案】 C.工艺参数 D.时间参数
25. 下列关于流水节拍的说法错误的是（ ）（单选题） A.流水节拍是流水施工的时间参数之一 B.流水节拍可以按定额计算法确定
C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感不强【正确答案】 D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量
26. 当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（ ）。（单选题） A.实际超额完成的任务量 B.实际拖欠的任务量 C.实际进度拖后的时间
D.实际进度超前的时间【正确答案】
27. 在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的原因是为了（ ）。（单选题） A.及时得到工程预付款
B.符合《建设工程监理规定》的要求【正确答案】 C.解除其对施工进度所承担的责任和义务 D.使监理工程师及时下达开工令
28. 在建设工程施工阶段，由于施工单位自身的原因造成工期延误时，监理工程师对施工单位修改后的进度计划的批准意味着（ ）。（单选题）
A.同意延长施工合同工期 B.免除施工单位的误期损失赔偿
C.确认施工单位在合理的状态下进行施工组织【正确答案】 D.同意支付施工单位赶工的全部额外开支
29. 某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为（ ）万元（单选题） A.2.0 B.3.0
C.5.0【正确答案】 D.5.5
30. 某埋管沟槽开挖分项工程，采用单价合同承包，价格为18000元/1000m，计日工每工日工资标准30元，管沟长10km。在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工方8人窝工5天，施工方原因造成5人窝工10天，由此施工方提出的人工费索赔应是（ ）元（单选题） A.1200.0【正确答案】 B.1500.0 C.1950.0 D.2700.0
31. 最常用的计算索赔费用的方法是（ ）（单选题） A.总费用法 B.修正的总费用法 C.关键线路法
D.实际费用法【正确答案】
32. 下列事件中，需要进行现场签证的是（ ）（单选题） A.合同范围以内零星工程的确认 B.修改施工方案引起工程量增减的确认 C.承包人原因导致设备窝工损失的确认 D.合同范围以外新增工程地确认【正确答案】
33. 某工程的合同总价为4000万元，工程预付款为600万元，主要材料、构配件所占比重为60％。则，该工程预付款的起扣点为（ ）万元 A.600 B.1000
C.3000【正确答案】 D.3400
34. 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-对工程索赔的规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.28【正确答案】 B.14 C.10 D.7
35. 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后（ ）天内完成支付。 A.7 B.10
C.14【正确答案】
D.28
36. 根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。施工企业在安全生产许可证的有效期内未发生死亡事故的，经原发证机关同意，安全生产许可证的有效期可以延期（ ）年。 A.2、3 B.3、2
C.3、3【正确答案】 D.2、2
37. 消防专项验收由（ ）提出。（单选题） A.建设单位【正确答案】 B.施工单位 C.监理单位 D.消防设计单位
38. 申请消防专项验收时应当提供的材料不包括（ ）（单选题） A.工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸
B.劳务分包单位的合法身份证明和资质等级证明文件【正确答案】 C.消防设施检测合格证明文件
D.检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件
39. 列入城建档案管理机构接收范围的工程，在工程竣工验收后（ ）个月内，必须移交一套符合规定的工程档案。（单选题） A.1 B.2
C.3【正确答案】 D.4
40. 分户验收的主要内容不包括（ ）。（单选题） A.房间尺寸
B.地面、墙面和顶棚质量 C.栏杆、护栏质量
D.空调管预留洞质量【正确答案】
41. 进行绿色建筑评价，对一般项和优选项，进行达标判断，判定结果分为（ ） A.是【正确答案】 B.否【正确答案】 C.优秀 D.合格
E.不参评【正确答案】
42. 绿色建筑评价标识可由（ ）共同参与 A.施工单位【正确答案】 B.建设单位【正确答案】 C.设计单位【正确答案】 D.监理单位 E.贷款银行
43. 绿色建筑物废弃物处理技术包括（ ） A.作为回填材料直接利用【正确答案】 B.中水回收
C.废砂浆和废砖块生产再生混凝土【正确答案】 D.作为建筑产品直接利用【正确答案】
E.粉碎后的废沥青混凝土作为部分骨料掺入新沥青混凝土中制成再生混凝土【正确答案】
44. 绿色施工中应注意节约能源，具体包括（ ） A.安装节能灯具【正确答案】
B.采用高效环保型的机械【正确答案】 C.提高机械满载率【正确答案】 D.减少临时工程用地 E.建立中水使用系统画
45. 施工合同索赔的依据主要有（ ）。 A.合同文件【正确答案】 B.法律、法规【正确答案】 C.工程建设惯例
D.气象报告和资料【正确答案】 E.工程有关照片和录像【正确答案】
46. 以下列举的事件中，承包商可以提出索赔的是（ ）。 A.施工期间发生强暴雷雨天气，致使施工中断数日【正确答案】 B.工程设计缺陷，进行方案修改造成工期拖延【正确答案】 C.采用科学管理措施，工程提前完成
D.业主在支付期限内，延误了支付【正确答案】
E.监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加【正确答案】
47. 对承包人索赔的处理说法正确的是（ ）
A.监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人【正确答案】 B.监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本【正确答案】
C.发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果
D.发包人逾期答复的，承包人应重新提交索赔报告及相应证明材料
E.承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付【正确答案】
48. 合同争议的解决方式包括（ ）。 A.和解【正确答案】 B.协调
C.争议评审【正确答案】 D.仲裁【正确答案】 E.诉讼【正确答案】
49. 下列关于 FIDIC合同条件特点说法正确的是（ ）。 A.具有国际性、广泛的适用性、权威性的特点【正确答案】 B.具有公正合理性的特点【正确答案】 C.具有条款繁杂、程序严谨、不易操作的特点 D.讲究“诚实信用原则”
E.在合同的执行过程中设置了具有相对独立性的第三方即“工程师”【正确答案】
50. FIDIC合同条款中属于业主的风险的包括（ ） A.承包商（包括其分包商）人员造成的骚乱和混乱等
B.工程所在国内部起义、恐怖活动、革命等内部战争或动乱【正确答案】 C.外币支付部分由于汇率变化的影响 D.工程设计不当造成的损失
E.一个有经验的承包商也无法合理预见并采取措施来防范的自然力的作用【正确答案】
51. 建设工程监理文件资料应以（ ）等为依据填写。 A.工程合同【正确答案】
B.工程施工质量验收标准【正确答案】 C.建设工程监理规范【正确答案】 D.建设工程文件归档整理规范【正确答案】
E.建设单位意见
52. 项目监理机构文件资料管理的基本职责包括（ ）。
A.项目监理机构应建立完善监理文件资料管理制度。【正确答案】
B.项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料，并按规定组卷归档【正确答案】
C.项目监理机构应采用笔记本电脑进行监理资料管理
D.项目监理机构应根据工程特点和有关规定保存监理档案【正确答案】 E.监理单位档案部门需要的监理档案，由项目监理部及时按监理单位的有关要求提供
53. BIM相应建模和分析软件，在应用于城市规划设计和管理时可进行 A.日照采光模拟和分析【正确答案】 B.建筑微环境的空气流动分析【正确答案】
C.施工图MEP（电气、暖通、给排水）管线综合和碰撞检测分析 D.城市规划可视度分析【正确答案】 E.城市建筑群热工分析【正确答案】
54. 利用BIM技术进行碰撞检查，是指提前查找和报告在工程项目中（ ）空间上的冲突。
A.建筑结构本身【正确答案】 B.专业设备管线之间【正确答案】 C.管线与建筑结构部分【正确答案】 D.结构变形
E.设计变更和工程变更
55. 目前，我国工程项目管理咨询服务过程中应用BIM技术主要期望能达到如下目标（ ）
A.可视化展示【正确答案】
B.提高工程设计和项目管理质量【正确答案】 C.控制工程造价【正确答案】 D.缩短工程施工周期【正确答案】 E.实现4D设计管理系统
56. 利用BIM技术提供的完整信息模型，可以对建筑的各种性能进行模拟测试，并进行优化设计，从而达到节能环保、降低成本、提高建筑使用舒适度的目的。主要包括（ ）等。
A.日照分析，采光环境模拟与优化建议【正确答案】 B.热环境分析，建筑能耗模拟与优化建议【正确答案】 C.风环境模拟与设计优化【正确答案】
D.声环境模拟与优化、声场设计优化【正确答案】 E.建设工程项目管理模拟
57. 建设工程监理的性质主要包括（ ） A.服务性【正确答案】 B.先进性
C.科学性【正确答案】 D.独立性【正确答案】 E.公平性【正确答案】
58. 依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列（ ）必须实行监理 A.使用国外政府援助资金的项目【正确答案】 B.投资额为2000万元的公路项目（3000万） C.建筑面积在4万平方米的住宅小区项目（5万） D.投资额为1000万元的学校项目【正确答案】 E.投资额为3500万元的医院项目【正确答案】
59. 注册监理工程师可以从事（ ）等业务 A.工程监理【正确答案】 B.工程项目管理【正确答案】 C.工程招标与采购咨询【正确答案】 D.工程勘察 E.工程设计
60. 按照我国有关规定，在工程建设中，应当实行（ ）等主要管理制度 A.项目决策咨询评估制
B.项目法人责任制【正确答案】 C.工程招标投标制【正确答案】 D.建设工程监理制【正确答案】 E.合同管理制【正确答案】
61. 经与会各方签并经批准的图纸会审与设计交底的会议纪要可作为工程施工与的依据之一 对【正确答案】 错
62. 专题会议是为解决监理过程中的工程专项问题而由总监理工程师定期主持召开议 对
错【正确答案】
63. 是否将施工组织设计纳入合同文件组成部分，可以由合同当事人在施工合同专用款中根据项目情况自行约定 对
错【正确答案】
64. 对于施工单位开工条件的审查中，应该且必须包括审查其《建筑工程施工许可证》是否已经取得 对
错【正确答案】
65. 建设工程的工期自总监理工程师发出的工程开工令中载明的开工日期起计算 对【正确答案】 错
66. 在不具备法定开工条件的前提下，如果经建设单位批准后监理人发出了开工通知，承包人有权拒绝开工 对【正确答案】 错
67. 如项目涉及多个单位工程，建设单位分别发包，则每个单位工程开工都应填报《开工报审表》办理报批手续 对【正确答案】 错
68. 分包工程开工前，可由专业监理工程师审核签认分包单位报送的分包单位资格报审表 对
错【正确答案】
69. 总包单位实行分包后，仍应向项目监理机构提交分包单位的主要施工管理人员表，并对分包单位的施工人员进行实名制管理 对【正确答案】 错
70. 合格批被判为不合格批的概率，即合格批被拒收的概率，称为错判概率 对【正确答案】 错
71. 住宅工程质量分户验收时，室内楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求，相邻踏步高差、踏步两端宽度差不应大于20mm 对
错【正确答案】
72. 质量是反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和 对【正确答案】 错
73. 对于质量控制、进度控制、造价控制的关系，项目监理机构应坚持质量第一的理念，始终将质量控制置于优先地位 对
错【正确答案】
74. 在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用黑粗体字表达，是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的，它们被称为工程建设强制性条文 对【正确答案】 错
75. 影响施工阶段工程质量的因素包括材料的影响因素 对【正确答案】 错
76. 在工程质量控制中，审查施工方案属于施工方法控制的范畴。
对【正确答案】 错
77. 一般情况下，施工组织设计应由总承包单位负责人审批 对
错【正确答案】
78. 危险性较大分部分项工程专项方案一般应包括“计算书及相关图纸”等内容。 对【正确答案】 错
79. 危险性较大分部分项工程专项方案一般应包括“施工预算”等内容 对
错【正确答案】
80. 项目监理机构的测量成果复核一般应包括:审核由承包单位递交的建筑物定位放线轴线和标高传递、建筑物层高和垂直度测量、建筑物沉降量观测等成果 对
错【正确答案】
81. 项目监理机构的测量成果复核一般应包括:审核由承包单位递交的建筑物定位放线轴线和标高传递、建筑物层高和垂直度测量、建筑物沉降量观测等成果 对
错【正确答案】
82. 根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 对【正确答案】
错
83. 监理人员发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包商停工整改 对【正确答案】 错
84. 利用横道图表示工程进度计划，其不足是不能明确反映整个工程单位时间内的资源需求量。 对
错【正确答案】
85. 暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额 对
错【正确答案】
86. 合同价格是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 对
错【正确答案】
87. 监理人更换监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。 对【正确答案】 错
88. 监理单位主动提出外出考察申请时，所发生的费用应由监理单位自行承担 对
错【正确答案】
89. 在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，可不再报委托人 对
错【正确答案】
90. 绿色建筑一定是低碳建筑，智能建筑一定是绿色建筑。 对
错【正确答案】
91. 案例1:事件1:承包人在自检合格基础上提交了竣工验收申请报告报送建设单位，同时将竣工资料报监理审核
事件2:总监接到工程竣工验收申请报告后，审核了竣工资料，并组织了竣工预验收。预验收合格后，签署了竣工验收申请报告。 请根据背景材料回答下列问题:
事件2中总监在竣工验收申请报告签署意见前，不是必须做到的是（ ） A.工程已完工
B.现场已清理完毕，具备交工条件 C.工程质量达到国家规定的质量目标 D.施工单位已签订质量保修书【正确答案】
92. 事件2总监审核工程竣工资料的工作包括审核（ ） A.设计文件 B.监理文件
C.施工文件【正确答案】 D.竣工图【正确答案】 E.工程前期文件
93. 事件1中承包人的做法是对的。 对
错【正确答案】
94. 案例2：
某综合楼工程，总建筑面积75000平方米，地下二层，地上由2幢16层高层塔楼和3层裙房组成，建筑总高度为72米，甲监理单位承担了本工程监理工作，公司任命注册监理工程师李某担任总监理工程师，李某授权张某担任总监理工程代表，为了抢进度，建设单位在未取得施工许可证即要求施工单位进行桩基施工，监理常开展了监理工作。
根据以上情况，回答以下问题:
根据相关规定，工程开工前，应由（ ）申请办理施工许可证 A.建设单位【正确答案】 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位
95. 根据相关规定，具备以下（ ）资格方可担任总监代表 A.注册监理工程师【正确答案】 B.注册一级建造师【正确答案】 C.注册一级结构工程师【正确答案】 D.工程师 E.监理员
96. 本工程未取得施工许可证即进行桩基施工，监理签发工程开工令并正常开展监理工作. 对
错【正确答案】
97. 案例3:某工程，施工准备阶段发生如下事件
事件1:监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作:（1）主持编制项目监理规划；（2）审批项目监理实施细则；（3）审查和处理工程变更；（4）调解合同争议；（5）调换不称职的监理人员
事件2:该项目监理规划内容包括:（1）工程项目概况；（2）监理工作范围；（3）监理工作依据；（4）项目监理机构人员岗位职责；（5）监理工作制度；（6）工程质量、造价、进度控制；（7）合同与信息管理；（8）监理工作方法与措施；（9）监理工作程序；（10）施工单位需配合监理工作事宜；（11）监理设施 事件3:实施过程中，项目进度严重滞后，总监理工程师根据现场实际情况，修改了监理规划后直接报送建设单位 根据以上情况，回答下列问题:
根据《建设工程监理规范》，事件1中，总监理工程师委托总监理工程师代表的5项工作中，有（ ）项是不妥当的 A.1 B.2 C.3
D.4【正确答案】
98. 事件2中，该项目监理规划还应包括（ ）。 A.监理工作内容【正确答案】 B.监理工作目标【正确答案】 C.施工资源配置计划
D.项目监理机构的组织形式【正确答案】 E.安全生产管理的监理工作【正确答案】
99. 事件3中，总监理工程师的做法是错误的 对【正确答案】 错
100. 案例4:某高层住宅小区，主楼为30层的高层住宅，周边设有2层裙房作为商业用房，裙房采用天然地基，且基础位于主楼基坑的回填土范围内。在工程即将竣工时，发现裙房有明显的沉降，同时室内地面空鼓，室外台阶及散水有明显的变形沉陷等发生
根据以上情况，请回答下列问题:
下主楼为30层的高层住宅，作为商业用房的裙房为2层，一般在主楼与裙房间设置（ ） A.温度伸缩缝 B.抗震缝
C.沉降缝【正确答案】 D.施工缝
101. 导致“裙房有明显的沉降，室内地面空鼓、室外台阶及散水有明显的变形沉陷等”事故的可能原因有（ ）
A.裙房地基基础设计缺陷，两层框架楼的裙房基础位于主楼基坑的回填土中，设计单位未对裙房地基的质量提出要求，也无相应的地基处理措施【正确答案】
B.参建各方未对裙房地基进行专门的检测和验收，在主楼基坑回填后未满足相应要求，就进行裙房基础施工
C.回填材料及含水量不满足要求【正确答案】
D.在主楼与裙房间未设置温度伸缩缝和抗震缝，导致伸缩变形和差异沉降过大 E.未分层填筑、分层压实【正确答案】
102. 室外散水与建筑物外墙应柔性连接 对【正确答案】 错
103. 案例5:某采用工程量清单计价的基础工程，土方开挖清单工程量为
24000m3，综合单价为45元/m3。根据合同规定，工程量增加超过10％以外的部分，综合单价为40元/m3。施工过程中，由于变更，土方开挖工程量增加1000m3，施工单位按照总监理工程师的变更指令完成了土方开挖工程 根据背景材料回答下列问题:
新增基础土方开挖工程的工程费用是（ ）万元 A.4.0
B.4.5【正确答案】 C.5.0 D.5.5
104. 综合单价的组成包括（ ） A.企业管理费【正确答案】 B.人工【正确答案】 C.材料费【正确答案】 D.规费 E.措施费 3.判断题
105. 合同谈判时，建设单位认为基础工程远离市中心且施工危险性小，要求施工单位减少合同价款中的安全文明施工费。 对
错【正确答案】
106. 案例6:某项目合同价1000万，预付比例为20％，主要材料所占比例为50％ 根据背景材料回答下列问题: 起扣点是（ ）万元 A.200
B.600【正确答案】 C.400 D.100
107. 以下关于预付款的表述正确的有（ ） A.预付款比例不宜高于签约合同的50％
B.预付款的支付时间最迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付【正确答案】
C.预付款一般会在进度款支付过程中按规定扣回【正确答案】 D.预付款由承包人按合同约定支付
E.预付款应当用于材料、施工设备的采购等【正确答案】
108. 预付款是工程正式开工后支付给承包人的。 对
错【正确答案】
109. 案例7:某实施监理的工程，工程监理合同履行过程中发生以下事件:
事件1:专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出《监理通知单》
事件2:项目监理机构履行安全生产管理的监理职责，审查了施工单位报送的安全生产相关资料
事件3:为确保深基坑开挖工程的施工安全，施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。为赶工期，施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖。根据以上材料回答以下问题:
事件1中，《监理通知单》应要求由（ ）组织相关单位对起重机械进行验收，合格后方可投入使用。 A.监理单位
B.施工单位【正确答案】 C.建设单位 D.政府相关部门
110. 事件2中，根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的内容有（ ）。 A.工程质量保证措施是否符合有关标准
B.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【正确答案】 C.专项施工方案是否符合工程建设强制性标准【正确答案】
D.资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划是否满足工程施工需要 E.施工总平面图布置是否科学合理
111. 事件3中，由施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员，有利于现场的安全生产. 对
错【正确答案】
112. 案例8:对某项工程的施工，通过公开招标的方式选定承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都做了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次施工，承包商都及时向监理工程师提出了索赔申请，并提供了施工记录。
根据以上材料，回答以下问题:
本案例中，由于地下有大量文物导致的工程停工，承包商提出索赔申请，处理的方法是
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延【正确答案】 D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
113. 本案例背景下，若承包商发生违约行为，则其违约责任的承担形式包括 A.继续履行【正确答案】 B.赔偿损失【正确答案】 C.支付违约金【正确答案】 D.定金
E.采取补救措施【正确答案】
114. 本案例中，由于施工机械出现故障导致的工期延误，对于承包商的索赔申请，无须赔偿承包人损失，工期应予顺延。
对
错【正确答案】
115. 案例9:某国际工程项目，采用 FIDIC施工合同条件。该项目包括两个阶段移交的两个单位工程。实施阶段两个单位工程的保留金分别为A工程10万元、B工程20万元，工程师签发工程移交证书的日期分别为:A工程于2009年5月30日签发，B工程于2009年10月30日签发。两个单位工程的缺陷通知期均为1年，而且都圆满地通过了缺陷通知期的运行生产。根据以上材料，回答以下问题: 1.单选题
上述案例中，保留金的限额指的是（ ）的百分比。 A.中标合同款额【正确答案】 B.最终合同价格 C.工程预付款
D.首次支付的工程进度款
116. 多选题
上述案例中，两个单位工程的缺陷通知期为1年。下列关于缺陷责任期的说法中，正确的是（ ）。
A.承包单位对所完成工程的保修期限（是指发包人按合同约定可以滞留承包人质量保证金的期限）
B.承包单位对所完成的工程产品发生质量缺陷后的修补预留的金额【正确答案】 C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算【正确答案】
D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期
E.缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算(通过竣工验收)
117. 判断题：本案例中，A工程的保留金应分4次归还承包商。 对
错【正确答案】
118. 案例10:承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。2016年2月1日开工，工程进行才3个月，监理工程师于2016年5月2日自主决定，要求承包商于2016年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2016年5月21日仍不做出书面答复。2016年5月31日，业主以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业:“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务承包商由此损失工程款、工程器材费及其他损失费609万元。该承包商于2016年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。
注:经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工
根据以上情况，回答以下问题
针对本案例背景，承包商提出索赔工程款、工程器材费及其他损失费609万元，法院正确的判决是（ ）。
A.同意该索赔，赔偿其损失费609万元【正确答案】 B.同意该索赔，但应适当降低赔偿金额 C.同意该索赔，但应适当提高赔偿金额 D.不同意该索赔，业主有权解除合同
119. 下列属于发包人违约情形的是（ ）
A.因发包人违反合同约定造成暂停施工的【正确答案】 B.因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的【正确答案】 C.因非发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的
D.发包人违反变更的范围约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的【正确答案】
E.发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况【正确答案】
120. 根据本案例提供事实，监理工程师有权自主要求承包商提前竣工。 对
错【正确答案】
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容